Договор на выполнение работ по ремонту

Договор по оказанию ремонтных работ

Договор на выполнение работ по ремонту

На странице представлена, актуальная в 2020 году, Форма договора по оказанию ремонтных работ, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 19,4 кб.

  1. Предмет договора
  2. Права и обязанности сторон
  3. Порядок выполнения работ
  4. Цена работ и порядок оплаты
  5. Гарантия качества работ
  6. Привлечение субподрядчиков
  7. Сроки выполнения условии договора
  8. Ответственность сторон
  9. Заключительные и переходные положения
  10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  11. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется ______________________________ в ____________________ по адресу ______________________________ (далее по тексту – ____________________) а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену. Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ (оказания услуг) ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно заключить договор ____________________ с Исполнителем;

2.1.2. Своевременно произвести оплату за ____________________ на условиях главы 4 настоящего Договора;

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять в любое время контроль и надзор за соблюдением сроков выполнения условии Договора (графика) Исполнителем;

2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Своевременно в срок и в надлежащем качестве выполнить условия настоящего Договора.

2.3.2. При причинах несвоевременности исполнения договора своевременно, в письменной форме извещать Заказчика об этом.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Своевременно и в срок получить предусмотренные настоящим Договором оплату за выполнение условии Договора;

2.5. Права и обязанности Сторон, предусмотренные в настоящем Разделе, не являются исчерпывающими. Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение условии договора подтверждаются: накладным на поставку ТМЦ, Актом приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) подписанный сторонами.

3.2. С п.3.3 по п.3.9 при выполнении работ (оказании услуг) по заключаемым Договорам.

3.3. При обнаружении Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

3.4. Изменения проектно-сметной документации, требующей дополнительных расходов для Подрядчика, осуществляется за счет Заказчика на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ.

3.5. Заказчик, путем назначения уполномоченных представителей, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.6. В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение __________ дней письменно заявить об этом Подрядчику. При отсутствии такого заявления Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

3.7. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.8. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ (в дальнейшем – «Акт»), подписанным Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа.

3.9. При обнаружении во время приемки каких-либо недостатков, о них должно быть указано в Акте. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение __________ банковских дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Общая стоимость Договора составляет: __________ рублей.

4.2. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит корректировке в процессе выполнения условии Договора.

4.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке: после поставки ТМЦ, выполнения работ (оказания услуг).

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1. Исполнитель гарантирует выполнение условий выполнения Договора, в сроки предусмотренные договором и по качеству предписанные в спецификациях, а также гарантии по качеству на ____________________ со дня выполнения условии Договора с момента проведения оплаты по Договору.

5.2.

Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.3. В течение гарантийного срока условии Договора Исполнитель, при возникновении гарантийного случая, обязан заменить поставленный ТМЦ, (при выполнении работ (оказании услуг) устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, оговоренный в дефектном акте).

5.4. В течении гарантийного срока условии Договора при выявлении гарантийного случая для составления дефектного Акта Исполнитель обязан направить своего представителя в срок не более __________ календарных дней с момента получения письменного уведомления о возникновении гарантийного случая.

6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

6.1. Подрядчик вправе без согласования с Заказчиком, привлекать к исполнению настоящего Договора других лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель выступает перед Заказчиком в качестве Генерального подрядчика, а перед субподрядчиком – в качестве Заказчика.

6.2. Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства Заказчиком, а перед Заказчиком – ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком.

6.3. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требований, связанных с нарушением ими договоров с Генеральным подрядчиком.

6.4. С согласия Генерального подрядчика Заказчик вправе заключить договор на выполнение отдельных работ с третьими лицами. В этом случае третье лицо несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед Заказчиком.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИИ ДОГОВОРА

7.1. Общий срок выполнения условии Договора ____________________.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере __________% от Договорной цены, за каждый день просрочки.

8.3. За просрочку в оплате платежей Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере __________% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

8.4. Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами (при выполнении работ (оказании услуг)).

8.6.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон.

8.7. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение __________ дней уведомить об этом другую сторону. Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9.2. Все предупреждения и уведомления о нарушении условий настоящего Договора к любой из его Сторон должны быть оформленные в письменном виде и высланы заказной почтой с получением зарегистрированного уведомления, либо вручены нарочным под подпись полномочному представителю Стороны.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены путем переговоров, должны быть разрешены судом Российской Федерации. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

9.5. Все Приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Ни одна поправка или дополнение по настоящему Договору не будут иметь юридическую силу без письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ИсполнительЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_po_okazaniyu_remontnih_rabot.html

Образец договора на выполнение работ (ремонт оборудования)

Договор на выполнение работ по ремонту

на выполнение работ по ремонту оборудования

г. Москва                                                                                                                                                                          «___» ___________20__ г.

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петрушка», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы по диагностике и ремонту (далее – Работы) морозильников «Морозко» в количестве 2-х (Двух) штук (№1 – серийный № _______, инвентарный № ____, №2 – серийный № ____ инвентарный № ___) и холодильного шкафа «Шкаф» в количестве 1-й (Одной) штуки (серийный номер _____, инвентарный номер ______), установленных на территории Заказчика( далее по тексту – Оборудование), по адрес: г. Москва, ул. Московская, д. 1, к. 1, оф. 1, согласно техническому заданию (Приложение №___), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы на условиях, установленных настоящим Договором. В стоимость Работ входит стоимость заменяемых узлов, агрегатов и расходных материалов.

1.2. Срок выполнения Работ: 40 календарных дней с момента зачисления оплаты на расчетный счет Подрядчика. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.3. После запуска Оборудования представителем Подрядчика в присутствии представителя Заказчика и его стабильной работы в период испытания, Стороны подписывают акт выполненных Работ.

2. Обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять работы с надлежащим качеством.

2.1.2. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2. настоящего Договора.

2.1.3. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка Заказчика.

2.1.4. Нести ответственность за действия привлеченных для выполнения Работ по настоящему Договору сторонних организаций (третьих лиц).

2.1.5. Предоставить Заказчику за 3 (Три) рабочих дня до начала работ список своих представителей.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Приглашать сторонние организации для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить Подрядчику Оборудование для выполнения Работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Подрядчика и техническую документацию к данному Оборудованию.

2.3.2. Оплатить стоимость Работ, указанную в п. 3.1. настоящего Договора.

2.3.3. Предоставить представителям Подрядчика свободный проход в помещения, где расположено Оборудование.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласно смете затрат (Приложение № ___) составляет 40 000,00 (сорок тысяч) рублей, НДС не облагается (Уведомление ИНФС России № ХХХ о возможности применения упрощенной системы налогообложения).

3.2. Оплата Заказчиком Подрядчику стоимости Работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2.1. Заказчик производит предоплату в размере 100% от стоимости Работ на основании Счета на предоплату, действительного в течение 5 ( Пяти) рабочих дней.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Подрядчик дает гарантии на все выполненные Работы по ремонту в течение 6 (Шести) месяцев с даты подписания акта выполненных Работ и 6 (шести) месяцев на установленные расходные материалы при условии правильной эксплуатации Оборудования.

4.2. При выходе из строя Оборудования в период гарантийного срока, Заказчик составляет акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня выхода из строя Оборудования, с участием представителя Подрядчика.

Подрядчик в течение 2-х рабочих дней, со дня письменного уведомления Заказчиком о выходе из строя Оборудования, обеспечивает прибытие на объект своего представителя для составления причин неисправности, принятия решения о порядке и сроках проведения ремонтных Работ.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости не выполненных Работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока на выполненные Работы Подрядчик обязан, в течение 7 ( Семи ) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком об обнаруженных недостатках безвозмездно устранить их. 

5.4. Если отступления в Работе или иные недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в полном объеме.

5.5.

Ни одна Сторона не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и других природных явлений, а также война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора. При этом Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана в течение трех рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

6. Порядок сдачи и приема Работ

6.1. По результатам проведения Работ и испытания Оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных Работ и рекомендации по правильной эксплуатации Оборудования. 

6.2. Работа считается выполненной Подрядчиком после подписания акта 

выполненных Работ уполномоченными представителями Сторон.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных Работ Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем доработок и сроками их выполнения. 

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами Договора.

7.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

8. Порядок разрешения споров 

8.1. В случае возникновения споров между Сторонами, в связи с исполнением обязательств настоящего Договора, Стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров. Срок рассмотрения претензий – 20 ( Двадцать ) календарных дней со дня их получения. 

8.2. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров между Сторонами, спор по настоящему Договору подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

“,”author”:”Автор: pkpr”,”date_published”:”2015-01-01T00:00:00.000Z”,”lead_image_url”:null,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2015/09/blog-post_1.html”,”domain”:”obrazetsdogovora.blogspot.com”,”excerpt”:”образцы договоров, подряд, услуг, работ, суд, третейский, оказания, займ, лиц”,”word_count”:898,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2015/09/blog-post_1.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.